Contraloría General de la República · N° 028775N15
Dictamen N° 28.775, de 13 de abril de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 28.775 Fecha: 13-IV-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio del contrato "Estudio de Ingeniería Ampliación Reposición Ruta 41-CH, Sector La Serena – Vicuña, Tramo La Serena – Las Rojas, Región de Coquimbo”, por cuanto no se advierten las razones que justifiquen el aumento de plazo de 120 días para las sub-fases de anteproyecto A.2.2 y B.2.2, si se tiene en consideración que respecto de la primera sub-fase señalada, la única variación que se contempla es la eliminación de una de sus partidas, y que en relación a la segunda, se pacta el incremento de solo una de ellas. Asimismo, del cronograma de actividades modificado que se transcribe en la resolución del epígrafe, se verifica una variación del plazo de las fases A.3, A.4 -a excepción de la partida “Proyectos de Semaforización y Sincronismo-, A.5, A.6, B.3, B.4, B.5 y B.6, consistente en una ampliación de 120 días, sin que de ello se dé cuenta en el aludido convenio. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 028775N15, de 13 de abril de 2015.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.