Contraloría General de la República · N° E165364N21
Dictamen N° E165364, de 15 de diciembre de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E165364 Fecha: 15-XII-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final del contrato “Construcción Colector Barón de Juras Reales, Etapa 3, Conchalí, RM”, representado mediante el oficio N° E125400, de 2021, de este origen, teniendo presente, en relación a las observaciones allí formuladas, lo señalado en la minuta de 19 de octubre de 2021, suscrita por el Jefe de Departamento de Construcción Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de la Dirección de Obras Hidráulicas y sus antecedentes. Sin embargo, corresponde manifestar que, en lo sucesivo, esa repartición deberá evitar la inclusión del monto representativo de los valores pro forma en la determinación del porcentaje máximo de los aumentos efectivos del contrato, establecido en el artículo 106 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto Nº 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E165364N21, de 15 de diciembre de 2021.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.