Contraloría General de la República · N° 034594N10
Dictamen N° 34.594, de 25 de junio de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 34.594 Fecha: 25-VI-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 2, de 2010, de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que ratifica lo dispuesto en la resolución exenta N° 174, de 2007, de esa Dirección, que aprobó el acta de recepción provisional y autorizó la devolución de las retenciones del contrato “Ampliación de la Escuela de Formación Policial de Carabineros de Chile”, y aprueba el acta de recepción definitiva y liquidación final del mismo. Sin embargo, esa repartición, en lo sucesivo, deberá aprobar la devolución de retenciones mediante resolución afecta a toma de razón, y remitirla oportunamente a esta Entidad de Control para su examen previo de legalidad. Del mismo modo, para llevar a cabo la recepción definitiva de las obras, ese Servicio deberá observar los plazos previstos en el artículo 176 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, lo que no ocurrió en la especie. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 034594N10, de 25 de junio de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.