Contraloría General de la República · N° 088208N16
Dictamen N° 88.208, de 6 de diciembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 88.208 Fecha: 6-XII-2016 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que acepta oferta para la ejecución del “Estudio básico diagnóstico seguridad vial varias rutas de la red vial de las regiones de O’Higgins, Maule y Biobío”, teniendo presente, respecto de la observación formulada mediante el oficio N° 81.958, de 2016, de este Organismo de Control, lo señalado en el oficio N° 11.911, del mismo año, suscrito por el Director de Vialidad, remitido en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 088208N16, de 6 de diciembre de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.