Contraloría General de la República · N° E132587N21
Dictamen N° E132587, de 24 de agosto de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E132587 Fecha: 24-VIII-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro que deja sin efecto la resolución que indica -representada por el oficio N° E120501, de 2021-, y aprueba convenio adreferéndum Nº 4 de la asesoría a la inspección fiscal para la obra “Mejoramiento ruta K-275, sector Las Trancas – Parque Inglés, tramo DM. 0.000,00 al DM 18.400,00, comunas de Molina y Río Claro, provincias de Curicó y Talca, región del Maule”, teniendo presente, con relación a las observaciones formuladas, lo señalado en la minuta de 13 de julio de 2021, suscrita por la funcionaria que indica y los demás antecedentes acompañados. Sin embargo, cumple con precisar que se advierte un error en la transcripción del acuerdo respecto al índice base anotado en la cláusula quinta del pacto, siendo el correcto el de noviembre de 2017, lo que deberá considerarse para los fines pertinentes. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E132587N21, de 24 de agosto de 2021.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.