Contraloría General de la República · N° E131061N21
Dictamen N° E131061, de 18 de agosto de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E131061 Fecha: 18-VIII-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro -representado por los oficios N os E022456, de 2020, y E98293, de 2021, de este origen-, que aprueba la liquidación final del contrato “CO-CSC-04 Construcción Colector de Aguas Lluvias Cuellar, Etapa 4, comuna de Linares, Región del Maule”, teniendo presente, en relación a las observaciones formuladas en el último de los oficios, lo informado en la minuta de 27 de julio de 2021, suscrita por el funcionario que se indica -adjunta al oficio N° 830, de 2021, de esa dirección- y los demás antecedentes acompañados. No obstante, en lo sucesivo se deberán adoptar las acciones pertinentes que permiten asegurar que los requerimientos realizados por los inspectores fiscales titulares sean transmitidos oportunamente a los inspectores fiscales subrogantes como a los responsables de los trabajos con la celeridad que el buen desarrollo del proyecto requiera. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E131061N21, de 18 de agosto de 2021.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.