Contraloría General de la República · N° 025507N18
Dictamen N° 25.507, de 10 de octubre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 25.507 Fecha: 10-X-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba convenio ad – referéndum relativo al estudio de ingeniería “Reposición ruta 90, sector Peralillo – La Rosa, región del Libertador Bernardo O'Higgins”, pero cumple con precisar respecto a la partida 5.1.2, “Levantamientos Terrestres esc 1:500”, que acorde al punto seis del acuerdo la cantidad disminuida corresponde a 20 Há, y no a la consignada en el Anexo N° 1 del acuerdo. Luego, es dable manifestar que, en lo sucesivo, cada vez que se modifiquen contratos como el de la especie, esa repartición deberá someter al trámite de toma de razón los actos administrativos que aprueben las variaciones correspondientes, y no como ocurrió respecto de la modificación sancionada mediante resolución exenta N° 38, de 2018, de esa dirección, que aumentó el plazo parcial de la etapa que señala. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 025507N18, de 10 de octubre de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.