Contraloría General de la República · N° 046483N11
Dictamen N° 46.483, de 22 de julio de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 46.483 Fecha: 22-VII-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 131, de 2011, de la Dirección General de Obras Públicas, entre otras materias, aprueba las Bases de la Consultoría "Estudio de Impacto Ambiental Concesión Américo Vespucio Oriente", pero cumple con hacer presente que en el formulario N° 3-A debe consignarse tanto el personal subcontratado como el personal de las empresas subcontratistas, de conformidad con los antecedentes acompañados por esa Dirección y la nota que se incluye en el mismo. Asimismo, es dable señalar respecto de la fase 11 de la Tabla 3 del punto 3.6., de las bases en estudio, que la denominación del Capítulo VI, tal como se indica en el punto 3.3.7., es "Predicción y Evaluación de Impacto Ambiental", y no como allí se menciona. Con los alcances que preceden, se ha tomado razón de la resolución señalada. Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 046483N11, de 22 de julio de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.