Contraloría General de la República · N° 038347N12
Dictamen N° 38.347, de 27 de junio de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 38.347 Fecha : 27-VI-2012 Esta Contraloría General ha tomado razón de la resolución N° 84, de 2012, de la Dirección General de Obras Públicas, entre otras medidas, aprueba la liquidación final del contrato “Reforzamiento Infraestructura Puente Maipo, Ruta 5 Sur, Provincia del Maipo, Región Metropolitana”, sin embargo cumple con hacer presente que de los antecedentes remitidos no se advierten las medidas que habría adoptado ese servicio para precisar debidamente la entidad responsable de asumir el costo de las obras, y las acciones consiguientes, en conformidad a lo ordenado por este Organismo de Control en el oficio N° 14.120, de 2010, con el cual se tomó razón de la resolución que sancionó la contratación de la especie. Por consiguiente, esa Dirección deberá informar a esta Entidad de Control acerca de dichas medidas dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción del presente oficio. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 038347N12, de 27 de junio de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.