Contraloría General de la República · N° 006041N12
Dictamen N° 6.041, de 31 de enero de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 6.041 Fecha: 31-I-2012 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 35, de 2012, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio modificatorio del estudio de ingeniería “Reposición Ruta 11-CH, Sector Arica – Tambo Quemado, km. 36 al km. 60, Región de Arica y Parinacota”, pero cumple con precisar que, en lo sucesivo, se deberán dictar los actos administrativos que aprueben convenios como el de la especie oportunamente; y someterlos al trámite de toma de razón antes de su entrada en vigencia, y no como ocurrió en esta oportunidad (aplica dictamen N° 81.851, de 2011). Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 006041N12, de 31 de enero de 2012.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.