Contraloría General de la República · N° 039132N16
Dictamen N° 39.132, de 26 de mayo de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 39.132 Fecha: 26-V-2016 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba un convenio de modificación del contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Viales Concesionadas: Grupo Interurbano Centro – Norte 2”, pero cumple con manifestar que entiende que la imputación presupuestaria del resuelvo sexto es la cantidad que en el mismo se establece como gasto y no la que allí se indica. En otro orden de consideraciones, es menester anotar que se advierten algunos errores e imprecisiones en la resolución en estudio -vgr. la fecha de la Minuta Técnica N° 1, singularizada en el visto cuarto es de fecha 15 de enero de 2016 y no la que en él se consigna- lo que si bien atendida su entidad no vicia el acto de la especie, esa Dirección deberá evitar en el futuro (aplica dictamen N° 31.850, de 2016, de este origen). Con los alcances que preceden, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 039132N16, de 26 de mayo de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.