Contraloría General de la República · N° 083576N14
Dictamen N° 83.576, de 28 de octubre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 83.576 Fecha: 28-X-2014 La Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de dar curso al documento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Conservación Vías Dañadas Sismo Febrero 2010 R.M. Avenida Ambrosio O´Higgins entre José Guillermo Salas y Circunvalación”, comuna de Curacaví -y que había sido representado por el oficio N° 28.711, del 2014, de este Organismo de Control-, por cuanto de los antecedentes en esta oportunidad acompañados, se advierte que habría sido cambiada la especificación técnica relativa al imprimante -de bituminoso a emulsión- y su respectivo ensaye -ítems 16 y 54-, no obstante que dichas partidas aparecen pagadas y no modificadas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 083576N14, de 28 de octubre de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.