Contraloría General de la República · N° E174642N22
Dictamen N° E174642, de 13 de enero de 2022
Texto del pronunciamiento
N° E174642 Fecha: 13-I-2022 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que regulariza y aprueba los convenios modificatorios N°s 3 y 4 de la asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal del contrato “CO-PLA-03 construcción Parque Inundable Intercomunal Victor Jara (ex La Aguada), etapa 3, tramo calles Tocornal – Carmen y San Ignacio – Club Hípico, obras al interior del Zanjón de La Aguada y Obras Complementarias Etapas 1 y 2, comunas de San Joaquín, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda, ciudad de Santiago, región Metropolitana”, pero cumple con precisar en relación al Anexo Nº 3 “Programa de Personal de Apoyo modificado”, correspondiente al convenio modificatorio Nº 4, que la columna vinculada al día 1032, debe ser entendida correctamente asociada al día 1036, conforme al “Programa de Personal de Apoyo Final”, Anexo Nº 4 de dicho acuerdo. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E174642N22, de 13 de enero de 2022.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.