Contraloría General de la República · N° 025187N14
Dictamen N° 25.187, de 9 de abril de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 25.187 Fecha: 09-IV-2014 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 1.012, de 2013, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal del proyecto “Reposición y Construcción de Puentes Varias Provincias, Etapa I, Provincias de Melipilla y Del Maipo, Región Metropolitana”, teniendo presente, respecto de la observación formulada en el oficio N° 13.779, de 2014, de este Organismo de Control, los antecedentes tenidos a la vista en esta oportunidad. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 025187N14, de 9 de abril de 2014.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.