Contraloría General de la República · N° E196517N22
Dictamen N° E196517, de 22 de marzo de 2022
Texto del pronunciamiento
N° E196517 Fecha: 22-III-2022 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza y aprueba convenio ad-referéndum modificatorio Nº 4 de la “Asesoría técnica y Administrativa a la inspección fiscal para el contrato CO-ECHI-01 Construcción Embalse Chironta, Valle de Lluta, región de Arica y Parinacota”, por cuanto no se advierten los fundamentos de las modificaciones que se vienen aprobando, sin que resulte suficiente lo señalado en el punto 2 del “Anexo N° 6 Minuta Justificativa Modificación N° 4 de Contrato”, que distingue entre aumentos proporcionales y no proporcionales, términos que no evidencian con claridad lo ocurrido respecto del personal. Por lo mismo, resulta necesario que se expliciten cada uno de los cambios que da cuenta el Anexo N° 3, adjunto, ocurridos con anterioridad al mes N° 56 y su relación con aquellos introducidos en los meses 56, 57 y 58. Por último, los anexos transcritos en la resolución que se examina resultan ilegibles. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E196517N22, de 22 de marzo de 2022.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.