Contraloría General de la República · N° 003361N19
Dictamen N° 3.361, de 31 de enero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 3.361 Fecha: 31-I-2019 La Contraloría General nuevamente no ha dado curso al instrumento del epígrafe -previamente representado mediante los oficios N°s 4.694 y 72.747, ambos de 2014-, que aprueba la liquidación final del contrato “Obra de Emergencia N° 06/2010 Agrupación 3, Proyectos de Emergencias Terremoto 2010 Reparación Caminos Angol - Collipulli, Los Sauces - Purén, Renaico - Huequén, Victoria Traiguén, Los Sauces - Purén Collancahuin, provincia de Malleco, región de La Araucanía”, toda vez que de los controles de espesor y densidad acompañados en esta oportunidad, es posible advertir incumplimiento en cuanto al espesor de los pavimentos para la partida N° 5.408-1 “Concreto Asfáltico de Rodadura”, sin que conste que esa Dirección haya aplicado las multas correspondientes, de acuerdo al punto 5.408.304, del Manual de Carreteras, versión 2008, aplicable en la especie. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 003361N19, de 31 de enero de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.