Contraloría General de la República · N° 020677N18
Dictamen N° 20.677, de 17 de agosto de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 20.677 Fecha: 17-VIII-2018 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento de la suma, que aprueba liquidación del contrato “Construcción sistema de riego embalse Empedrado, rehabilitación estero Carrizo y Junquillar, Región del Maule”, por cuanto, no se adjuntan los anexos N° s 4 "Análisis de los Precios Unitarios de Obras Extraordinarias" y N°5 "Especificaciones Técnicas y Bases de Medición y Pago de Obras Extraordinarias", mencionados en el punto 2.4 del convenio modificatorio sancionado por la resolución exenta N° 2.811, de 2016, de esa dirección. Finalmente, se omite remitir los certificados de control de calidad y evaluación de hormigones de las partidas A-10 "Hormigón H-30" y 501-14 "Hormigón H-30 S/M", acorde a lo exigido en el punto 6.14 "Control de Hormigones", de las especificaciones técnicas especiales que rigieron el contrato. Saluda atentamente a Ud., División de Infraestructura y Regulación Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 020677N18, de 17 de agosto de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.