Contraloría General de la República · N° 097933N15
Dictamen N° 97.933, de 11 de diciembre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 97.933 Fecha: 11-XII-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final de la obra “Reposición Puente Tubul y Accesos en Ruta P-22, Sector Conexión Vial Arauco-Tubul, Tramo Dm. 29.120,00-Dm. 29.820,00, Comuna de Arauco, Provincia de Arauco, Región del Biobío”, por cuanto no se acompañan los antecedentes que sirven de fundamento a la modificación Nº 3, sancionada mediante la resolución exenta Nº 1.244, de 2014, de esa dirección, a saber anexo N° 1 del convenio modificatorio y oficio N° 130/557 de 18 de noviembre de 2013 del inspector fiscal. Además, cabe añadir que no se advierten las medidas adoptadas para regularizar el pago en exceso de la partida 5.503.502 a que se refiere, entre otros, el estado de pago N° 6 -nota al final del anexo Nº 1-, así como tampoco, para calcular el reajuste de la multa técnica con el índice correspondiente, en conformidad a lo señalado en el oficio N° 74.470, de 2015, de este Organismo de Control. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 097933N15, de 11 de diciembre de 2015.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.