Contraloría General de la República · N° 081900N16
Dictamen N° 81.900, de 10 de noviembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 81.900 Fecha: 10-XI-2016 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la devolución de las retenciones correspondientes al contrato “Conservación periódica ruta 66, por sectores, tramo Km. 1,80 al Km. 21,17 y Km. 63,36 al Km. 76,00 provincia de Cachapoal, región del Libertador Bernardo O’Higgins ”, pero cumple con precisar, que en el certificado de multas datado el 6 de septiembre de 2016, suscrito por el inspector fiscal -a que se alude en el considerando del acto en examen- se consigna que las mismas están en proceso de evaluación. Por su parte, esa dirección deberá proceder a la brevedad, conforme al artículo 169 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, a la devolución de la garantía adicional otorgada en la especie. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 081900N16, de 10 de noviembre de 2016.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.