Contraloría General de la República · N° 005071N10
Dictamen N° 5.071, de 27 de enero de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 5.071 Fecha: 27-I-2010 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 337, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba convenio Ad- Referéndum que modifica el contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal Concesión Aeropuerto Diego Aracena de Iquique – I Región”, por cuanto se advierte que no existe la debida correspondencia y armonía entre lo que dispone el pacto de voluntades y lo consignado en sus anexos. En efecto, el numeral 5 del precitado convenio establece un aumento de tres meses al plazo actual del contrato de asesoría; sin embargo, en sus anexos N°s. 2 y 5 se reincorporan los profesionales “Experto Profesional en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente” y “Laboratorista B”, que habían sido presupuestados sólo hasta el mes 22 de la misma, situación que no se describe en el convenio que sanciona el instrumento indicado. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005071N10, de 27 de enero de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.