Contraloría General de la República · N° 012388N12
Dictamen N° 12.388, de 1 de marzo de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 12.388 Fecha: 01-III-2012 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 192, de 2011, de la Dirección de Obras Hidráulicas que, entre otras medidas, aprueba bases y acepta la oferta de la empresa que indica, para la consultoría “Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Alerce, Región de Los Lagos. Contrato PM-35”, en el entendido de que, tratándose de las bases, constituye una regularización, conforme a lo señalado en el considerando del acto en examen. Por otra parte, en caso de llevarse a cabo las modificaciones de plazo aludidas en el artículo 27 de los citados pliegos, éstas deberán ser dispuestas de acuerdo a lo indicado en el artículo 58 del reglamento para contratación de trabajos de consultoría, aprobado mediante el decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas. En otro orden de consideraciones, cabe precisar que para el pago de la “Etapa N° 6”, será necesaria la aprobación de la consultoría por parte de esa Dirección, en los términos prescritos en el artículo 81 del decreto N° 48, citado (aplica dictamen N° 46.468, de 2011). Con los alcances que anteceden, se ha dado curso a la resolución en estudio. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 012388N12, de 1 de marzo de 2012.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.