Contraloría General de la República · N° 022981N13
Dictamen N° 22.981, de 16 de abril de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 22.981 Fecha: 16-IV-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 46, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, que autoriza la devolución de la retención efectuada en el contrato “Obra de Emergencia Escasez Hídrica Agua Potable Rural Las Dichas, Comuna de Casablanca, Provincia de Valparaíso, Región de Valparaíso”, pero cumple con señalar que se deberán arbitrar las medidas conducentes a determinar la responsabilidad derivada de la celebración extemporánea del convenio modificatorio de 12 de enero de 2012, -que entre otros aspectos amplió el plazo del contrato que vencía el 24 de noviembre de 2011, hasta el 24 de diciembre del mismo año-; la tardanza en la emisión de la resolución exenta N° 4.895, de 2012, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprobó dicho acuerdo, y la dilación que se advierte en llevar a cabo las actuaciones realizadas luego del término de las obras. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 022981N13, de 16 de abril de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.