Contraloría General de la República · N° E481265N24
Dictamen N° E481265, de 29 de abril de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que declara el término anticipado del contrato de obra por paralización de trabajos superior a 15 días, sin perjuicio del análisis de juridicidad del acto que apruebe su liquidación.
Texto del pronunciamiento
N° E481265 Fecha: 29-IV-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que declara el término anticipado del contrato “Reposición Ruta A-133, Sector El Buitre – Las Maitas, tramo Dm 0.000,00 – Dm 10.170,00, comuna de Arica, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota”, en conformidad al artículo 151, letra d), en relación con el artículo 139, ambos del Reglamento para Contratos de Obras Públicas -aprobado por decreto Nº 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas-, sobre paralización de los trabajos superior a 15 días. Lo anterior, sin perjuicio del respectivo análisis de juridicidad que debe efectuar esta Entidad de Control respecto del acto administrativo que apruebe la liquidación del contrato de que se trata, oportunidad en la que se verificará la regularidad de su ejecución, especialmente en lo que dice relación con las modificaciones, sus fundamentos y plazos pactados. En lo formal, cabe señalar que la resolución exenta Nº 1860, de 2021, de esa dirección, regularizó y aprobó el convenio ad-referéndum Nº 4 y no el Nº 3, como se cita en los vistos del acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E481265N24, de 29 de abril de 2024.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.