Contraloría General de la República · N° E278111N22
Dictamen N° E278111, de 17 de noviembre de 2022
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación del contrato de obra "Construcción Caleteras Ruta 5 Sur", terminada en 2016, e instruye a la dirección coordinarse y resguardar los antecedentes de los contratos.
Texto del pronunciamiento
N° E278111 Fecha: 17-XI-2022 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe -representado con anterioridad por el oficio N° E182789/22-, que aprueba liquidación del contrato de obra denominado “Construcción Caleteras Ruta 5 Sur, Sector Lo Espejo – San Bernardo, Tramo N° 2, Caletera Poniente La Vara – San Bernardo – Región Metropolitana”, terminada de construir el 10 de febrero de 2016. Sin embargo, cumple con manifestar que, en lo sucesivo, esa dirección deberá coordinarse debidamente a fin de prevenir problemáticas vinculadas con obras concesionadas y adoptar las medidas pertinentes que contribuyan a una mayor prolijidad en la preparación y conservación de los antecedentes de los contratos a los efectos de evitar la pérdida y falta de integridad de los mismos, como ha ocurrido en la especie. Por otra parte, cabe reiterar el criterio de la jurisprudencia de esta Contraloría General, en orden a que las modificaciones contractuales no deben incluir el monto representativo de los valores pro forma en la determinación del porcentaje máximo de los aumentos efectivos establecido en el artículo 106 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decreto Nº 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas -oficio N° E165364, de 2021-. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E278111N22, de 17 de noviembre de 2022.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.