Contraloría General de la República · N° 019774N18
Dictamen N° 19.774, de 7 de agosto de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 19.774 Fecha: 07-VIII-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que acepta propuesta para la ejecución del estudio de ingeniería “Construcción pasarelas peatonales en puentes sin pasillos, varias provincias, regiones de Valparaíso, Maule y Biobío”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el oficio N° 14.699, de 2018, de este origen, lo señalado en el oficio N° 6.957, de 17 de julio de igual año, de esa dirección. Sin embargo, cumple con precisar que no obstante que el servicio utilizó el texto original de las bases administrativas -formato tipo-, se observa que se incorporaron modificaciones al señalado pliego de condiciones, por lo que es necesario hacer presente que en el futuro esa repartición deberá observar las mencionadas bases en los términos en que se encuentren vigentes a la fecha del respectivo llamado de licitación, o someter sus modificaciones al trámite que corresponda (aplica criterio contenido en el oficio N° 67.555, de 2015, de este origen). Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 019774N18, de 7 de agosto de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.