Contraloría General de la República · N° 075083N11
Dictamen N° 75.083, de 30 de noviembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 75.083 Fecha: 30-XI-2011 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 956, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio ad-referéndum relativo a la ejecución de la asesoría a la inspección fiscal del contrato "Mejoramiento Pasada por Valdivia, Sector Eje Pedro Aguirre Cerda, Tramo Dm. 0,000 – Dm. 3.598,31; Comuna de Valdivia, Provincia de Valdivia, Región de Los Ríos", por cuanto no se justifica el incremento de la dotación del consultor respecto del rubro "alarifes y personal auxiliar", entre los meses quinto y décimo de la asesoría. Por otra parte, de acuerdo al punto 3 del convenio, la nueva fecha de término de la asesoría - 30 de octubre de 2013 sería coincidente con el término de las obras, en circunstancias que de acuerdo a los antecedentes adjuntos éstas deben concluir el 23 de noviembre de 2013. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 075083N11, de 30 de noviembre de 2011.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.