Contraloría General de la República · N° E119202N25
Dictamen N° E119202, de 15 de julio de 2025
Sumario
La Contraloría no dio curso al documento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación del Aeropuerto Mataveri, pues faltan antecedentes sobre partidas excluidas del cálculo de mayores costos y debe acreditarse el ingreso de una multa en arcas fiscales.
Texto del pronunciamiento
N° E119202 Fecha: 15-07-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso al documento del epígrafe, que aprueba la liquidación final del contrato “Conservación Mayor Área de Movimiento Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua”, toda vez que los antecedentes acompañados no permiten determinar la razón por la cual las partidas 4.6, 4.7 y 6.2 del presupuesto del contrato que se liquida no fueron consideradas en el cálculo de los mayores costos que implicó la contratación dispuesta para la terminación de la obra, lo que debe ser aclarado. Por otra parte, resulta necesario que ese servicio acredite el ingreso en arcas fiscales de la multa a que se refiere el punto 5 del acta de liquidación que se sanciona. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Natalia Rita Gutiérrez Soto Jefa (S) Comité Obras Públicas
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E119202N25, de 15 de julio de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.