Dictamen N° E339007, de 28 de abril de 2023

N° E339007 Fecha: 28-IV-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba el convenio ad-referéndum N° 1, mediante el cual se acuerda una reprogramación de los servicios en la Asesoría a la Inspección Fiscal del contrato “Terminación Puente Bicentenario, Tercera Etapa, Región del Biobío”, consistente en paralizar el contrato de asesoría -desde enero de 2023 a enero de 2024- pactando como finalización el 17 de septiembre de 2024, por cuanto dicha modificación no aparece debidamente fundada, si se considera que la resolución N° 49, de 2022, de la Dirección General de Obras Públicas, puso término anticipadamente al respectivo contrato de obra. Así, no existe mayor fundamentación o elementos de juicios en virtud de los cuales tal modificación se aparta del carácter accesorio a la obra que tienen los servicios de asesoría, lo que implica, en lo que interesa, que su permanencia depende en definitiva del plazo de ejecución de la obra, por lo que no pueden subsistir sin ella. Al respecto, resulta insuficiente que el considerando se limite a mencionar -sin mayor desarrollo ni vinculación con la obra- “que la decisión es motivada por el resguardo al interés fiscal que supone no generar un nuevo proceso de licitación” y que la reprogramación y la paralización “no supone cambio alguno en las condiciones de la licitación” de la asesoría, ya que ello no se condice con el principio de certeza jurídica que deben revestir los actos de autoridad, al reprogramar un contrato accesorio sin que exista el principal. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División