Contraloría General de la República
Dictamen N° 0E9086N20, de 5 de junio de 2020
Texto del pronunciamiento
N° E9086 Fecha: 05-VI-2020 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro -representado a través del oficio N° 3.661 de 2020, de este origen- que aprueba liquidación final de la consultoría “Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato CO-ARG-03 Construcción Mejoramiento del Cauce de Av. Argentina, Km. 0,000 a Km. 0.928, ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso”, teniendo presente respecto de las observaciones allí formuladas, lo señalado en la minuta de respuesta de 14 de abril de 2020 -suscrita por el Jefe del Departamento de Construcción de Obras de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias- y en sus documentos adjuntos. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 0E9086N20, de 5 de junio de 2020.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.