Contraloría General de la República · N° E37016N25
Dictamen N° E37016, de 6 de marzo de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón de la resolución que regulariza y aprueba el convenio, entendiendo que se reprograman las etapas no vencidas de la cláusula primera y el Anexo N° 4, no como indica la cláusula tercera, y precisa que la reunión fue el 6 de diciembre de 2024.
Texto del pronunciamiento
N° E37016 Fecha: 06-03-2025 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del rubro, que regulariza y aprueba el convenio ad-referéndum N° 2 del estudio de ingeniería de detalle “Construcción By Pass Ruta E-85, Tramo Urbano Ciudad de Los Andes, Región de Valparaíso”, en el entendido de que se reprograman las etapas no vencidas singularizadas en la cláusula primera y en el “Anexo N° 4”, y no como se indica en la cláusula tercera. Asimismo, cabe precisar que la fecha de la reunión “Pre UCVU” a que se alude, corresponde al día 06 de diciembre del 2024, según consta en el acta acompañada, y no al 09 de diciembre del mismo año, como se indica en el considerando N° 2 de la resolución y en el punto tres de la cláusula segunda de la modificación que se aprueba. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E37016N25, de 6 de marzo de 2025.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.