Contraloría General de la República · N° 062704N10
Dictamen N° 62.704, de 21 de octubre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 62.704 Fecha: 21-X-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 153, de 2010, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba convenio ad-referéndum de aumento y reprogramación del contrato "Asesoría de Inspección Técnica a la Explotación de las Obras Viales Concesionadas: Vespucio Norte y Túnel El Salto Kennedy", pero cumple con hacer presente, respecto de la imputación presupuestaria señalada en el Resuelvo N° 6 del documento en estudio, que el código B.I.P. corresponde al 29000046-0, de conformidad con su denominación y lo consignado en el certificado de compromiso de fondo N° 26.749, del año en curso, y no como allí se indica. Además, corresponde expresar que el reverso de la página 15 de la resolución que se examina no aparece inutilizada con la firma y timbre del ministro de fe respectivo. (Aplica dictámenes N°s. 34.209 de 2004, 24.230 de 2005 y 5.075 de 2010, entre otros). Con los alcances que preceden, se ha tomado razón del instrumento. Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 062704N10, de 21 de octubre de 2010.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.