Contraloría General de la República · N° 037560N17
Dictamen N° 37.560, de 23 de octubre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 37.560 Fecha: 23-10-2017 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación final del contrato, “Conservación Ruta C-451, Sector Cruce Ruta 5 (Pimiento Chico)- Cerro Blanco, Tramo Km. 0.000 al Km. 46,300, Comuna de Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama”, por cuanto no se remiten documentos que justifiquen el incremento de 30 días aprobado mediante la resolución exenta N° 2.384, de 2016, de la Dirección de Vialidad, relativa a la modificación N° 1, no resultando suficiente lo afirmado en la minuta explicativa de 27 de enero de 2016, suscrita por la inspectora fiscal, ya que no se advierte la manera en que la situación planteada incide en la ruta crítica de los trabajos y determinación del plazo acordado. Por otra parte, cabe manifestar que la fecha correcta de la liquidación de común acuerdo corresponde al 30 de enero de 2017, y no a la anotada en los vistos y en el resuelvo Nº 2 del acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 037560N17, de 23 de octubre de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.