Contraloría General de la República · N° 011546N19
Dictamen N° 11.546, de 26 de abril de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 11.546 Fecha: 26-IV-2019 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de tomar razón del instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 1, relativo a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Reposición ruta Y-905, Williams – Navarino, varios sectores, etapa 2, tramo dm. 30.230,00 al dm 40.820,00, comuna Cabo de Hornos, provincia Antártica Chilena, Región de Magallanes y Antártica Chilena”, por cuanto se advierte que lo acordado no constituye una modificación del contenido de los servicios contratados, ni de las exigencias estipuladas inicialmente, sino que sólo versa sobre ajustes de cantidades de los trabajos pactados a serie de precios unitarios. Sin perjuicio de los controles de reemplazo que proceda disponer respecto del acto de la suma, conforme al Título VI de la resolución N° 1.600 de 2008, de este Órgano de Control, no se observa correspondencia, respecto a la aplicación de multas, entre lo indicado en el número 2 del convenio aprobado y lo señalado en el documento “Informe de multas”, adjunto al estado de pago N° 1. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 011546N19, de 26 de abril de 2019.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.