Contraloría General de la República · N° 079994N12
Dictamen N° 79.994, de 24 de diciembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 79.994 Fecha: 24-XII-2012 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución N° 323, de 2012, del Instituto Nacional de Deportes de Chile , que aprueba la devolución de las retenciones del contrato “Construcción Centro Acuático Alto Rendimiento, Estadio Nacional - Etapa 2”. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes, el contrato de que trata habría sido objeto de modificaciones de plazo las que no han sido aprobadas formalmente, por lo cual procede que, a la brevedad se regularicen mediante la dictación del acto administrativo exento correspondiente, y se adopten las medidas para que, en lo sucesivo, situaciones como la ocurrida se sujeten estrictamente al procedimiento. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 079994N12, de 24 de diciembre de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.