Contraloría General de la República · N° 010458N11
Dictamen N° 10.458, de 18 de febrero de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 10.458 Fecha: 18-II-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 18, de 2010, de la Dirección de Arquitectura de la Región Metropolitana, que aprueba liquidación del contrato “Demolición Muro Superior Fachada Coliseo Central Estadio Nacional”, pero cumple con señalar que, en lo sucesivo, esa repartición deberá dictar el acto administrativo que disponga la devolución de las retenciones una vez efectuada la recepción provisional o, en su caso, única de las obras, y supeditar la restitución de dichas cauciones a la tramitación de aquél, en conformidad con lo preceptuado en los artículos 166, inciso final, y 169 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, y no como ocurrió en la especie en que no sólo no se procedió del modo indicado, sino que, además, se dispone que la aludida restitución se hará una vez protocolizada la resolución de liquidación, exigencia que no corresponde. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 010458N11, de 18 de febrero de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.