Contraloría General de la República · N° 062793N10
Dictamen N° 62.793, de 21 de octubre de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 62.793 Fecha: 21-X-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 139, de 2010, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que aprueba la liquidación final del contrato "Mejoramiento de Pozas para Retención de Aluviones y Grandes Sedimentos en Zanjón de la Aguada, Sector Medio de la Quebrada de Macul, Región Metropolitana, Etapa III, Segundo Llamado". Sin embargo, en lo sucesivo esa repartición deberá dictar el acto administrativo que disponga la devolución de las retenciones una vez efectuada la recepción provisional de las obras y supeditar la restitución de dichas cauciones a la tramitación de aquél, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, y no como ocurrió en esta oportunidad en que la adopción de esa medida se dispone en el resuelvo 6° del acto en examen. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 062793N10, de 21 de octubre de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.