Contraloría General de la República · N° 029429N19
Dictamen N° 29.429, de 18 de noviembre de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 29.429 Fecha: 18-XI-2019 Esta Contraloría General se ha abstenido de ejercer el control previo de juridicidad de los instrumentos del rubro, en cuanto disponen la aprobación de las liquidaciones de los contratos de obra pública y de consultoría, que en cada uno de ellos se indica, teniendo presente la resolución N° 25, de 2019, de este origen, que exime temporalmente de toma de razón los actos administrativos del Ministerio de Obras Públicas y sus Direcciones que aprueben liquidaciones de contratos de obra pública y de consultorías y asesorías directamente relacionados con una obra específica, que acorde con la reglamentación pertinente, debieron efectuarse antes del 24 de noviembre de 2008, lo que ocurre en el caso de las resoluciones de la suma. Lo anterior es sin perjuicio de los controles de reemplazo que fija esa misma resolución. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 029429N19, de 18 de noviembre de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.