Contraloría General de la República · N° 051189N13
Dictamen N° 51.189, de 12 de agosto de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 51.189 Fecha: 12-VIII-2013 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución Nº 106, de 2013, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que acepta la propuesta para la ejecución de la “Asesoría Técnica y Administrativa a la Inspección Fiscal para el contrato CO-ARG-01.1, Construcción Mejoramiento del Cauce de Avda. Argentina, Km. 1,150 a Km. 1,415 y Obras Menores Km. 0,000 a Km. 1,150, Ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso”, pero cumple con hacer presente que la autorización del inspector fiscal para justificar las ausencias del personal de la asesoría, a que se refiere el numeral 2.7 del Anexo N° 3 “Alcances Complementarios de la Asesoría”, es sin perjuicio de lo indicado en el artículo N° 5 de los términos de referencia, del formato tipo de bases para contratos de asesoría a la inspección fiscal, aprobado por la resolución N° 227, de 2009, de la Dirección General de Obras Públicas. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 051189N13, de 12 de agosto de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.