Contraloría General de la República · N° 072744N14
Dictamen N° 72.744, de 22 de septiembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 72.744 Fecha: 22-IX-2014 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza y aprueba el convenio ad - referéndum N° 1, relativo a la ejecución de la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Mejoramiento Camino Longitudinal Austral, Ruta 7 (Obras Básicas), Sector Límite Regional - La Junta, Tramo 1, Límite Regional - La Tolva Tramo Km. 310,00 - Km. 332,004, Región de Aysén”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas en el oficio N° 55.946, de 2014, de este Organismo de Control, lo indicado en la minuta técnica del ingeniero visitador de obras allí individualizado, adjunta al oficio N° 9.428, del mismo año, de esa Dirección. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 072744N14, de 22 de septiembre de 2014.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.