Contraloría General de la República · N° 001342N20
Dictamen N° 1.342, de 15 de enero de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 1.342 Fecha: 15-I-2020 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba una modificación del contrato de “Asesoría de Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, Grupo N° 3”. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con hacer presente, en lo meramente formal, que se advierte en el décimo Vistos del instrumento en estudio que se omite indicar el origen del DFL citado, y en el décimo considerando que no se señala el año del Decreto MOP N° 48, y se entiende que la referencia a la resolución DGOP N° 113 que allí se realiza, se efectúa a la resolución DGC N° 13 de fecha 20 de agosto de 2018. Finalmente, cabe anotar en relación al resuelvo sexto del acto administrativo, que la imputación presupuestaria de gastos se encuentra incompleta, debiendo efectuarse a la partida 12, capítulo 03, programa 01, lo que allí no se contempla. Con los alcances precedentes, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 001342N20, de 15 de enero de 2020.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.