Contraloría General de la República · N° E68805N21
Dictamen N° E68805, de 18 de enero de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E68805 Fecha: 18-I-2021 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que modifica en el sentido que indica la liquidación final de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de la Obra Embalse Convento Viejo, II Etapa, Fases 1 y 2”, sancionada por la resolución N° 45, de 2020, de esa repartición. Sin embargo, corresponde anotar que en el cuarto y penúltimo considerando del acto en examen se advierten errores en la denominación de la anterior y actual razón social del consultor, al omitirse, según el caso, la expresión “Asociados”. Por otra parte, cabe reiterar que los trabajos propios de la consultoría concluyeron el día 30 de abril de 2018 -tal como se manifestó en el oficio N° E46647, de 2020, de este origen-, y no en la anualidad que se consigna en el quinto considerando del documento en análisis. Finalmente, se advierte que la escritura pública a que se refiere el ya citado penúltimo considerando del instrumento en estudio, fue otorgada ante el Notario suplente del titular que allí se menciona. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E68805N21, de 18 de enero de 2021.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.