Contraloría General de la República · N° 031759N18
Dictamen N° 31.759, de 21 de diciembre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 31. 759 Fecha: 21-XII-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que autoriza y aprueba trato directo, términos de referencia y especificaciones técnicas de la obra “Finalización obras Tercer Puente y sus obras complementarias-Mejoramiento interconexión vial Temuco - Padre Las Casas”, teniendo presente lo señalado en el oficio N° 5.535, de 13 de diciembre de 2018, del Director Subrogante de ese servicio, y sus antecedentes. Sin perjuicio de lo anterior, y atendido lo expresado en la minuta de respuesta adjunta al correo electrónico de 20 de diciembre de 2018, entiende que se deberá rebajar el precio del respectivo contrato en lo que respecta al error incurrido en las partidas 2.8.1 Demoliciones y Remociones, y 101.16 Remoción de Construcciones. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 031759N18, de 21 de diciembre de 2018.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.