Contraloría General de la República · N° 028607N17
Dictamen N° 28.607, de 2 de agosto de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 28.607 Fecha: 02-VIII-2017 La Contraloría General ha dado curso a la resolución de la suma, que aprueba la devolución de retenciones relativas al contrato “Reposición ruta 60-CH sector camino La Pólvora cruce ruta 68 acceso sur a Valparaíso, tramo Dm. 0.260-Dm 16.680,00 provincia de Valparaíso, región de Valparaíso”, pero cumple con precisar que lo anterior es sin perjuicio del respectivo análisis de juridicidad que debe efectuar esta Entidad de Fiscalización del acto administrativo que apruebe la liquidación del contrato de que se trata, oportunidad en la que se verificará la regularidad de su ejecución y en especial de la variación Nº 3 -sancionada por la resolución exenta Nº 684, de 2017, de la Dirección General de Obras Públicas-, en que se efectúa una distinción entre modificaciones de obra y de valores pro forma, en cuanto a los montos que representa cada rubro, sin que se advierta su fundamento normativo. Transcríbase a la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República Subjefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 028607N17, de 2 de agosto de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.