Contraloría General de la República · N° 041534N17
Dictamen N° 41.534, de 27 de noviembre de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 41.534 Fecha: 27-XI-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse nuevamente de tomar razón del instrumento del rubro, que aprueba liquidación final del contrato “Reposición Ruta 5, Sector Colonia Yungay – Quellón, Tramo DM 1.257.385,00 - DM 1.272, 474,50, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos”, por cuanto lo manifestado en la minuta técnica aclaratoria de septiembre de 2017, suscrita por el visitador de obras y sus antecedentes adjuntos, no desvirtúan la totalidad de las observaciones formuladas en el oficio Nº 28.609, de 2017, de este origen. En efecto, en lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de los nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile, los antecedentes remitidos para acreditar su observancia solo se refieren a la aprobación de parte de la estructura de la pasarela Coinco, sin que se acompañe la validación posterior de la totalidad de la misma estructura ni su proyecto propiamente tal. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 041534N17, de 27 de noviembre de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.