Contraloría General de la República · N° 006983N18
Dictamen N° 6.983, de 12 de marzo de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 6.983 Fecha: 12-III-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que indica -representada mediante el oficio Nº 28.439, de 2017, de este origen- y aprueba liquidación del contrato “Trabajos de emergencia post-terremoto campamento Tamelcura, comuna de Monte Patria”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el citado oficio lo manifestado en el oficio Nº 71, de 31 de agosto de 2017, suscrito por la inspectora fiscal del contrato y lo indicado en informe complementario, de enero de 2018, de la inspectora fiscal subrogante así como los antecedentes acompañados en esta oportunidad. Sin embargo, cumple con precisar que en lo sucesivo, se debe dar estricto cumplimiento a lo señalado en el artículo 166 del Reglamento para Contrato de Obras Públicas, en orden a que el inspector fiscal debe certificar el término de los trabajos, aun cuando se encuentre pendiente la formalización de actuaciones administrativas previas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 006983N18, de 12 de marzo de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.