Contraloría General de la República · N° E205936N25
Dictamen N° E205936, de 2 de diciembre de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del documento que deja sin efecto la resolución N° 60, de 2024, y aprueba la liquidación final del contrato de conservación del Aeropuerto Mataveri, pues no se justificó la exclusión de partidas en el análisis del mayor costo.
Texto del pronunciamiento
N° E205936 Fecha: 02-12-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, que deja sin efecto la resolución N° 60, de 2024, de esa Dirección -previamente representada por el oficio N° E119202, del año en curso, de este origen-, y aprueba la liquidación final del contrato “Conservación Mayor Área de Movimiento Aeropuerto Mataveri de Isla de Pascua”, por cuanto no se han acompañado antecedentes que permitan justificar la exclusión de partidas de dicho contrato en el análisis remitido en esta oportunidad, conducente a determinar el mayor costo de la terminación de las obras. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Natalia Rita Gutiérrez Soto Jefa (S) Comité Obras Públicas
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E205936N25, de 2 de diciembre de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.