Contraloría General de la República · N° 079305N13
Dictamen N° 79.305, de 3 de diciembre de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 79.305 Fecha: 3-XII-2013 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 57, de 2013, de la Dirección de Vialidad, Región Metropolitana , que aprueba la liquidación final del “Contrato de Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y por Precios Unitarios de Caminos de la Provincia de Melipilla, Sector Sur, Región Metropolitana”, por cuanto no se acompañan los antecedentes de respaldo que sirvan de fundamento a las modificaciones de obras aprobadas por las resoluciones exentas N os 5.571, de 2010, de ese servicio; 6.915, de 2011, de la Dirección de Vialidad; y 1.743 y 3.186, ambas de 2012, de la Dirección General de Obras Públicas, así como tampoco los pertinentes controles de calidad de las mismas. Enseguida, cabe observar que en el estado de pago N° 15 -de 7 de septiembre de 2009- se emplearon en carácter de índices actuales los relativos al mes de julio del mismo año, y no los de agosto, que debían considerarse para calcular el reajuste polinómico correspondiente. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 079305N13, de 3 de diciembre de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.