Contraloría General de la República · N° 031150N18
Dictamen N° 31.150, de 14 de diciembre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 31.150 Fecha: 14-XII-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto resolución que indica y regulariza modificación del contrato de consultoría “Estudio del comportamiento de las playas de la Quinta Región”, pero cumple con manifestar que, en lo sucesivo, ese servicio deberá sancionar oportunamente los acuerdos que celebre y no como aconteció en esta ocasión, en que el acto en examen fue emitido el 23 de noviembre de 2018, en circunstancias que la aludida consultoría finalizó, acorde a los documentos tenidos a la vista, en mayo del año en curso. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 031150N18, de 14 de diciembre de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.