Contraloría General de la República · N° 030501N17
Dictamen N° 30.501, de 21 de agosto de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 30.501 Fecha: 21-VIII-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al documento del epígrafe, que aprueba la liquidación de la obra “Conservación Ruta C-431, Sector Cruce Ruta C-35 - Portezuelo Dadín, y Ruta C-439, Sector Cruce Ruta C-451 (Yerbas Buenas) - Cruce Ruta C-431 (Portezuelo Tirado), Tramo Km.0.000 al Km. 37,900, Comuna Tierra Amarilla y Copiapó, Provincia de Copiapó, Región de Atacama”, por cuanto no se remiten documentos que justifiquen los incrementos de los plazos aprobados por las resoluciones exentas N os 1.968 y 2.751, ambas del 2016, de esa repartición, no resultando suficiente lo afirmado en las minutas explicativas sin fecha, del inspector fiscal -acompañadas a cada una de esas modificaciones-. A mayor abundamiento, tampoco se advierte la manera en que las situaciones planteadas en las minutas aludidas inciden en la ruta crítica de los trabajos y en el plazo acordado. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 030501N17, de 21 de agosto de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.