Contraloría General de la República · N° 010073N17
Dictamen N° 10.073, de 22 de marzo de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 10.073 Fecha: 22-III-2017 La Contraloría General ha dado curso al documento del epígrafe, de 14 de febrero de 2007, que aprueba una modificación de contrato de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción de la obra “Nuevo Complejo Fronterizo Los Libertadores”, pero cumple con manifestar que el documento de la especie ha sido dictado con evidente retraso, si se tiene presente que el acuerdo fue suscrito el 15 de septiembre de 2016. Lo anterior, no se aviene con los principios y deberes establecidos en los artículos 3°, inciso segundo, y 8° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Atendido lo expuesto, en lo sucesivo, ese Servicio deberá adoptar las medidas que sean necesarias a fin de que los actos administrativos sean emitidos oportunamente (aplica criterio contenido -entre otros- en el dictamen 31.850, de 2016). Con el alcance que antecede, se ha tomado razón de la resolución del rubro. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Osvaldo Vargas Zincke Jefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 010073N17, de 22 de marzo de 2017.
Artículos que cita
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.